木工劳务分包合同书【篇1】
木工劳务合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方将 模板工程以包工不包料形式承包给乙方施工。依据国家相关法律、法规和规定订立此合同,以资共同信守。
一、承包内容:
1、本工程的所有模板分项包工(包项目施工图纸、设计变更图纸等所包含一切模板制作、安装、拆除、运输、堆放工程)。
2、包模板分项工程施工的辅料及机具(包铁丝、铁钉、螺杆、刀卡、蝴蝶卡等)。
3、包工不包材料,包质量、包工期、包收尾工程、包安全生产、包文明施工及安全防护。
二、承包价格:
按施工图纸(包括变更等部分模板工程)人工费按甲方与业主签订的合同面积计算,如工程达到合格标准且进度达到要求按人民币 元/平方米计价。
三、施工工期:
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,且不得因自身原因延误其他班组施工时间。
四、付款方式和时间:1、2、3、五、工程质量标准:
1、本工程质量为合格工程。乙方在施工过程中应严格按照甲方
确认的施工设计图和现行国家相关部门有关施工规范、规程进行施工,并在施工中自觉接受甲方现场人员的质量监督。
2、若乙方施工的工程质量无法达到验收标准,乙方应负责按照甲方的要求无条件整改或返工,所造成的整改或返工费用均由乙方承担,工期不顺延。
3、外观质量检查应进行全数检查;现浇结构尺寸允许偏差实测项目为柱、梁、墙体轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、表面平整度。
六、双方责任:
1、甲方责任
(1)做好各分部分项工程施工技术交底,做好工程安全文明施工的要求交底。
(2)组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
(3)组织召集有关人员定时召开有关会议,协助组织有关部门进行单项工程验收,做好隐蔽工程签证手续。
(4)甲方提供工作进度计划及施工方案,组织并负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
(5)甲方有权对施工队组进行调度,有权辞退不合格施工工人甚至责令乙方退场,以保证工程按期保质完成。(6)及时将支模用的材料供应至现场。
(7)组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、阴阳角质量、夹渣漏浆情况及几何尺寸等方面进行实测。
(8)协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成返工、返修。(9)按合同约定进度支付工程款。
2、乙方责任
(1)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组
织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期。
(2)熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料。(3)在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方专项工长汇报,不得擅自更改设计。
(4)甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责。
(5)在柱墙钢筋通过且绑好垫块时及时进行封模。
(6)模板制安完毕后,要及时清理现场杂物木屑等,特别要注意检查柱头、梁沟,柱头接合务必用水冲洗干净。
(7)提前安排好砼浇筑期间的木工值班工作,在砼浇筑过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固。(8)协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难。(9)文明施工,做好施工组织、管理,每层每个流水段施工切实做到工完场清、模板起钉、材料分类归拢堆放整齐有序。若遇有场地不清工完不清,甲方有权责令其班组清理后施工,如果一方不履行好此项工作,甲方将作出强制手段,指令他人清理,到时其费用支出由责任班组承担。
(10)本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自己责任,与甲方无关,甲方不予认可。
(11)施工过程中本班工人因自己原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责。
(12)乙方负责人必须常驻现场,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担。
(13)验收程序:乙方每道工序(或每个作业面)施工完毕后,应首先自检,认为达到约定质量标准后,请甲方技术人员进行验收,通过后再会同建设、监理单位进行正式交验,合格后方可进行下道工序的施工。
七、奖罚制度:
1、必须服从甲方现场各项管理制度,进入工地需戴安全帽,不得穿拖鞋没发生一次按每人每次扣除50元。乙方签订合同后,在施工中如出现无故停工怠工或不服从甲方管理,甲方有权与乙方终止合同,按照乙方完成的工作量的50%给与结算。
2、每层柱梁板在拆除后砼表面几何尺寸、夹渣漏浆情况、平整度、垂直度及阴阳角质量等方面的质量必须达到合格标准,达不到合格标准时必须进行返工并承担因返工造成的一切费用,同时甲方将按有关规定对乙方进行处罚。
3、擅自更改或盲目施工造成的质量事故,乙方要赔偿由此造成甲方的一切经济损失,同时处以500元以上的罚款。
4、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处500~2000元罚款,情节严重者送公安机关处理。
5、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款500元以上。
九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章之日开始生效,至工程竣工验收结清款项后自动失效。
甲方代表: 乙 方:
年 月 日
木工劳务分包合同书【篇2】
甲方:
乙方:
甲方将承建的东升街道东升三期廉租房二标段(5#楼)吊顶单项工程,发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及平等互助的原则,依据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
第一条:工程概况
工程名称:东升街道东升三期廉租房二标段5#楼 施工地点:东升一杆旗 施工内容:商铺、走道、厨卫的吊顶 承包方式:人工费单包。甲方提供以上承包内容所需要的主要材料,乙方提供完成以上承包内容所需的辅助材料(注:钉子、安全帽、施工所必须的工具、桶以及临时用电等)。
5、 工期:月年 个日历天。根据现场实际情况,该项施工安排为流水作业,工期按甲方安排乙方签字确认的进度计划为准。
第二条:劳务报酬结算支付款方式
1、承包单价:综合以上承包内容及承包方式,吊顶按 元/平米(此单价为含税价)。
2、工程量计算:按实际施工 面积收方进行结算。
3、工程量确认:以工长收方签字,甲方指定现场负责人审核签字为准。
4、工程款支付方法:
1)每月25日甲方现场对乙方完成工程量进行核实,次月月初支付月完成工程量造价的70%作为进度款,一次类推。
2)乙方在按照甲方计划按时完成施工任务,在工程完工一个月内,甲方支付乙方完成工程量总造价的80%作为进度款;增加10%作为奖励;如不能按照甲方计划按时完成施工任务,在工程完工一个月内甲方支付乙方完成工程量总造价的60%,扣除10%作为惩罚。
3)待工程竣工验收合格后,甲方对乙方施工的工程量进行收方确认,待双方签字确认后,一个月内支付至完成工程量总造价的95%,余下5%作为质保金,从竣工验收之日起,两年内无质量问题。甲方将剩余5%无息支付给乙方。
第三条:双方责任
一、 乙方责任
1、 在依约完成合同施工任务后有权获取相应条款内劳动报酬;
2、 在履行本合同中因乙方原因发生工作安全事故由乙方自行承担;
3、 在履行本合同有权对施工图纸缺陷、安全质量隐患等提出修改、整改意见,有权拒绝在不安全的条件下工作。
4、 必须依照施工图纸、施工规范保质保量地完成本合同确定的施工任务。通过自检、互检、专检到验收,实行“三检一验”制不得留下施工质量隐患,确保施工质量。
5、 必须严格遵守国家安全法规,严密组织安全施工认真接受加分那个三级教育和安全技术交底,切实防止安全事故;
6、 必须接受甲方安全质量监督管理,甲方提出的意见,乙方应立即整改;
7、 必须遵守国家法律法规,乙方代表人要切实负起责任,严格管理,不得在施工工地发生打架斗殴、偷窃、赌博、卖淫、嫖娼等违法犯罪活动。
8、 必须按时足数将劳动报酬发放到位,不得扣押、拖欠工人工资,并接受甲方监督。如 拖欠民工工资,经双方核实后,由甲方直接发放工人工资,从乙方工程款中双倍扣除。
9、 乙方不得使用童工和不宜高空罪业的劳动者,特殊工种必须持证上岗。
10、乙方施工人员进入施工现象必须戴好安全帽,高处作业时必须系好安全带。甲方管理人员检查发现乙方施工人员未按要求佩戴安全帽、未系安全带的,甲方给予乙方每人200元处罚,在工程款中扣除。
11、乙方应注意随时清理自己施工范围内主材、辅材,半成品的手捡归类。
12、乙方应提前六天提出材料计划,以便甲方收购。如所提材料计划不符合实际造成材料闲置或浪费,乙方赔偿由此产生的一切经济损失。
13、乙方应具备安全管理能力,在施工工程中如发生10000元以下安全事故或因安全违规被罚款超过5次甲方有权利降低合同单价10-20%或终止合同。
二、甲方责任
1、对乙方施工进度、质量进行监督管理,督促乙方认真履行合同义务;
2、对乙方安全文明施工进行监督管理,督促乙方认真落实各项安全管理措施,切实防止发生各类事故;
3、监督检查乙方代表人按时足额发放劳动报酬,不得拖欠劳务人员工资;
4、监督乙方代表人加强劳务人员管理,及时督促处理发生的违法违纪事件;
5、有权依照本合同约定和国家法律规定追究 乙方的违约责任;
6、事实证明乙方及其代表不能接受监督或不能履行合同时,甲方有权单方面变更或终止合同;
7、依据本合同约定的时限、标准,比例支付劳动报酬,不得拖欠;
8、依据本合同约定处理好发生的工伤事故。
9、认真落实三级教育和安全技术交底。
第四条 质量要求
乙方施工质量必须符合GB50210-20__《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《成都市住宅工程分户验收标准》、设计图纸及成都市相关规范要求。
第五条 工程保修及服务
1、 保修期、保质期自工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行,该项保修期为两年。
2、 保修责任范围:除甲方使用过程认为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不利造成工程范围损坏范围损坏及施工质量低劣,不能达到原设计要求,均属乙方保修责任范围。
3、 保修费用:从工程结算中截留,留工程结算总价款的5%作为保修金。保修期满扣除期间发生费用一次性返还余款。若发生的累计保修费超过截留的保修费总额,超过部分仍由乙方支付。
4、 保修期间,乙方应在甲方发出通知后24小时内派人修复,否则甲方可委托其他施工单位或人员修理,其费用在保修金扣除,不足部分由乙方支付。若出现质量争议,应提交质检部门裁定。保修期外发生损坏,乙方有责任承担修复工作,并酌情收取工料费。
第六条 违约责任
以下情况视为违约,如乙方违约,按以下办法处理:
1、 甲方逾期支付劳动报酬,应按当时银行定期存款利率支付乙方利息;
2、 乙方施工工程质量验收不合格,乙方应负责返工。返工工时费由乙方自行负责;并承担甲方材料损失费并且甲方有权降低合同单价10-20%
3、乙方在施工中,因乙方人员违章操作导致事故发生的安全事故,乙方负责人应承担100%的损失,乙方负责人承担损失后不的扣发劳动者工资。
4、劳务人员在工地发生打架斗殴、偷窃、赌博等违法违纪事件的,甲方扣罚劳务费5000元每次,情节严重加倍处罚,乙方并承担相应的法律责任。
5、乙方无正当理由延误工期,经甲方提出后,乙方不加强人员调配的,甲方有权终止合同或压缩乙方承包范围;造成甲方损失的,甲方有权降低承包价格的30%作为违约损失,且乙方接到甲方终止合同的通知后必须在两日内自动退场,甲方应在30日内给乙方办完结算,并支付结算总价的60%,余款在工程竣工验收合格后一年内付清。
第七条 争议处理方式
甲乙双方在履行本合同发生争议,应首先双方协商解决。协商不成,任何一方可以依法申请劳动仲裁或向人民法院提起诉讼。
本合同一式二份,双方各持一份,每份签字盖章生效的合同,具有同等法律效力,受国家法律保护,余款结清后自动失效。
甲方经办人: 乙方负责人签字盖章:
年 月日
年 月日
木工劳务分包合同书【篇3】
甲方:_________________
乙方:_________________
根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利、友阿好合作的基础上,甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签订本建筑工程木工分包劳务合同,供双方共同遵守执行。具体条款如下:
工程名称:_________________
工程地址:_________________
结构类型:_________________
承包方式:包工龄、包钉子、铁丝、电源线等辅助材料、保质量、包进度(包工期)、包文明施工等。
一、承包内容及要求:
1、乙方所承包工程内的所有主体及支设(拆除),拆除后楼层的清理工作,如拆除后不清理,甲方以两倍的价格请人清理,乙方付费。
2、支设墙、柱模板前墙柱根部的清理工作,打定位筋。模板支设完工后木工的垃圾清理。
3、浇筑时模板的看护,以及模板胀模后砼的清理上楼使用。
4、因模板支设不牢造成胀膜模、位移一公分以上的砼踢打工作。
5、在施工期槽钢洞或外架、塔吊附作的安装制作、补洞均由乙方负责。
6、楼梯平台的钢丝网安装由乙方负责。
7、工程完工后木工材料分类、分规格型号按甲方指定地点堆放。
二、承包单价和结算方式:
1、按实际支模面积计算________元/㎡。
2、承包款支付方式:_________________每五层完成后半个月内支付所完成工程量的,主体完工后支付工程量的________%剩余在整个木工工程完工后支付。
3、以上承包单价包含整个分项工程的木工的所有承包费用。乙方不得以任何理由再向甲方索取和该工程相关的任何费用。
4、此承包单价在双方意见达成一致后立即生效,任何一方无任何理由变更承包单价。
三、工程质量标准:
根据质量要求标准,承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检、互检工作。然后以书面形式通知甲方进行验收,经验收达到质量标准方可进行正道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止,如经整改仍然达不到要求,乙方必须承包双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。
四、工期要求:按公司要求为准。
五、安全要求及综合治理:
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工,遵守项目制定的《安全质量管理制度》。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。
2、严格遵守各种法律、法规,必须服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在元以内由乙方自付,元以上除保险外甲方负责总费用的90%,乙方负责总费用的10%。
3、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽临边作业系好安全带,如发现不戴安全帽给予元/人次罚款,不系安全带给予元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主和部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处。
4、工作范围内的文明施工,禁止有打架斗殴和偷盗的现象,如发生此类现象事件,工程项目部将对其进行批评教育和罚款处理,情节严重者送交当地派出所处理。
六、违约责任及其他:
1、班组进场后由于乙方原因路途退场或影响工程进度,影响工期的情况下,甲方有权扣除乙方工程款的30%,按成品的70%结帐,根据本合同第二点第二条的时间,前来领款。
2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:_________________乙方:_________________
身份证号:_________________身份证号:_________________
电话:_________________电话:_________________
________年____月____日
木工劳务分包合同书【篇4】
建筑劳务分包合同
发包方:鹤壁市华夏建筑安装有限公司(以下简称甲方)负责人:
承包方:(以下简称乙方)负责人:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规定,结合本工程实际情况,经双方协商一致,就鹤壁工业中专宿舍楼工程主体结构劳务承包达成以下协议,并严格履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:鹤壁工业中专宿舍楼工程主体结构模板工程
二、工程地点:
三、工程基本情况:框架,地上四层。建筑面积约㎡
四、承包形式主体结构模板人工费
五、承包范围及工作内容
1、鹤壁工业中专宿舍楼主体结构模板工程
2、木工工人宿舍以及所有本班组施工、生活防护等临时设施。
3、本工程所有模板支、安、拆(从基础到封顶以及二次结构、涂刷隔离剂、涨模的剔槽、成品保护)。
4、土建预留洞及水电预留洞配合,预埋铁件。
六、工程造价及结算方式
(一)承包价款
1、按图纸实际面积63元/㎡
2、本合同采用固定价格方式,无论人工工资上涨、政策性人工费调整等任何因素单价都不予调整。
(二)付款方式
1、一层封顶付一层建筑面积65%,以下每层同上。
2、图纸设计变更、工程量增减按定额计算,在合同总价±2%不再调整,超过±2%按定额直接费调整超过部分。
第二条 工程质量
一、本工程质量标准为主体结构合格工程。
二、施工中每道工序乙方自检合格后填写报验单经甲方质检人员验收签字后方可进行下道工序施工,缺少一次验收罚款100元。
三、乙方按照图纸、会审纪要、图纸变更单、国家现行施工规范,精心组织施工,保证工程质量已完分项工程出现不达标进行返工时,工料由乙方负责,甲方视现场实际情况给予乙方罚款。
第三条 工程工期
一、本工程主体结构工期为从二层开始每8天一层。
二、若因乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款500元。非乙方原因引起的停工,工期顺延。
三、施工期间,甲方如不能按期按量支付工程款,乙方不能以此为理由停工,必须保证连续施工一周以上。
第四条 安全文明施工
一、施工现场安全文明施工必须按甲方及主管部门规定的标准执行。
二、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,正确使用安全防护用品,严格遵守安全操作规程,定期召开安全生产会。
三、在施工过程中,因乙方责任造成乙方、甲方、第三方人员的伤亡事故由乙方负责,因违反责任消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。
四、乙方必须经常教育自已人员遵纪守法,注意自己人员身体状况,发生工人生病及现场外其它原因人员伤亡由乙方负责。
第五条、材料供应管理
一、乙方需提前十天向甲方提供阶段工程书面计划
二、乙方设专人向甲方办理工程周转性、生产材料的限额领料手续。
三、钢筋加工钢筋搭接焊接机械连接施工方案由甲方审核签字备案后方可实施,楼上卸下的各种材料,入库材料要入库,其它材料放到指定地点,型号分清,成方成垛。
第六条 现场管理
一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度,在甲方统一领导下组织施工,有关进度材料供应、质量安全等工作必须遵照规定。
三、乙方对工作人员进行法制和安全教育,严禁偷拿现场物品,发现一次给予所拿物品十倍罚款,情节严重则交有关部门处理。
四、不得打架斗殴
第七条 违约责任
一、合同签订后,乙方应积极准备,如乙方不能按甲方要求的时
间和人数进场,甲方有权终止合同,另行组织施工队伍。
二、乙方承包的工程项目不得转包,否则甲方终止合同。清理出场,不再计算所完工程量的剩余金额。
三、在施工过程中,经检验达不到验收规范的经三次整改仍不能达标,甲方有权中止合同,乙方自行无条件退场,造成的损失乙方自行无条件退场。造成的损失乙方应予全额赔偿。
四、合同签订后不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除合同,非甲方原因乙方不经甲方同意单方解除合同,应由乙方赔偿甲方影响施工计划安排造成的经济损失,非乙方原因甲方中止合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
第八条 附则
一、甲方负责与建设单位、监理单位、质监站等部门沟通。
二、甲方有权监督乙方工人工资发放情况,乙方需向甲方书面推荐五名以上工人代表,每次支付工程款由所有工人代表签字方可办理。
三、在施工过程中,如果乙方不能严格履行本合同,甲方有权更换施工队伍,乙方无条件退场,并承担甲方因重新组织施工队伍而造成的损伤,赔偿甲方的损失计算方法:
1、原承包单价和新施工班组承包单价的费用。
2、甲方考察新班组而发生的费用。
3、新班组开工前甲方所有管理人员工资和生活费。
4、新班组开工前施工现场机械设备租赁费。
5、木工施工班组、砼施工班组停工至重新开工期间的人员工资和生活费。
6、业主和公司对甲方的经济处罚。
四、其它未尽事宜,双方另行协商解决,合同履行期间发生纠纷双方协商解决,协商未果,到工程所在地人民法院诉讼。
第九条 合同份数及有效期限
一、甲方有关各项施工现场管理制度是本合同的构成部分。
二、本合同一式两份,自甲、乙双方签字后生效,工程竣工并结算完毕后自动失效。
发包方:劳务承包方:
责任人:责任人:
木工劳务分包合同书【篇5】
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方将“__________________楼的所有模板分项工程承包给乙方施工,为维护双方的利益,保证工程的顺利进行,依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》,甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议:
第一章:专用条款
第一条:分包项目内容
1.本工程所有模板支撑 。包工包料。
2. 按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作,负责本工种内的超平放线,主控部分由甲方提供。
第二条:施工要求
1. 现场清理,楼层清理,修正跑模部分,配合施工放线。
2. 负责废材按指定位置归堆,保持现场材料堆放整齐。
3. 做好文明施工现场。雨具,劳动保护用品自备,不得影响安全雨季施工。
4. 临时用灯线自备,三级箱后的用线自备必须是橡皮电缆线。
5.要积极配合甲方做好每道工序的验收工作,力求一次通过,如验收通不过,及时返工。否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。验收费用由乙方承担。
第三条:工程质量标准
力创武汉市优良(黄鹤杯)工程,文明样板工地,乙方施工必须达到建筑规范标准,否则按合同价的80%结算。
第四条:劳务费及支付办法
按建筑面积计算 ,承包单价为 元/m2 ,主体封顶后付总造价的80%,余款到竣工结算后一次付清,如果中途退场,按所做的工作量按上述单价的50%结算付给乙方。
工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。不得以各种方式讨要工钱。否则甲方有权要求乙方解除合同关系,拒付工程款,不退还履约保证金,并且按恶意欠薪罪交由法律机关处理。
第二章:通用条款
第一条:进场人员
1.乙方进入施工现场人员要有身份证明,向甲方提供进场人员花名册,花名册中应有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式等内容。
2.乙方进场人员不得少于 人/天,如乙方减少人员须经过甲方同意,否则甲方有权采取必要措施。
3.乙方或其指定全权委托人( )必须常驻工地指挥施工,配合甲方把好工程质量关、进度关、安全关。不论任何原因,乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负责人批准后方可离开,时间不得超过4小时,否则甲方有权按离场时间30 元/小时罚款(从乙方的劳务承包费中扣,以下罚款均按此办理)。
4,乙方负责提供:劳务分包资质证书,营业执照,上岗证,特种工作业证,劳务分包备案证。
第二条:工地管理
1.乙方人员必须遵纪守法,服从建设方、监理方及甲方的管理,严格遵守工地规章制度。如发生打架滋事行为,处以500 元/次的罚款,情节严重的交当地派出所处理。
2.乙方人员应爱护工地财产,不得有偷盗行为,工人外出必须经甲方人员检查所带物品后方能离开,如发现偷盗行为罚款500 元/次,情节严重的交当地派出所。
3.讲文明,施工现场必须每天按照文明施工要求进行清理,如通不过行业主管部门的文明施工现场检查,罚款1000 元/次。生活区应每天打扫干净,收拾整洁,不得随地大小便,不得乱扔乱倒垃圾,如有违反,情节严重的,罚款200 元/次。
4.乙方施工任务由甲方分配,密切配合其他工种,不得对其他工种造成施工障碍,如造成其他工种的施工延误,甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。
5.乙方应按时参加甲方组织的各种会议,并落实好会议精神。
第三条:施工安全
1. 乙方配备1-2名以上兼职安全员上报甲方并参加培训,严格执行安全规范及安全交底。
2.乙方人员在施工中应遵守工程建设安全生产管理规定,牢固树立安全第一的原则,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施(乙方自备符合要求的安全帽、安全带),消除事故隐患。
3.严禁设备带病作业。发现安全隐患及时停止操作并报甲方安全员或项目部处理。如因不听指挥,野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。
4.非他方原因发生的一切安全责任事故均由乙方承担,不得与甲方发生纠葛,甲方只作人道主义慰问。
5.注意安全用电。未经甲方同意,乙方人员不得随意接电,否则罚款500 元/次。
第四条:工程质量
乙方所分包的工程质量须达到优良标准。乙方应保证工程质量,如造成质量事故由乙方承担材料费及返工费用并负责返工达到验收标准。如造成工期延误,还将追究乙方的经济责任。
第五条:工程工期
1.本工程乙方分包项目的工期为 个有效工作日,乙方应保证工程工期并力争提前完成。非天气原因及他方因素影响,工期每拖延一天罚款1000 元。天气原因及他方因素影响的工日,双方办理签证,未签证的延期工日无效。具体开工日期以甲方书面通知为准。
2.无论何种原因乙方未完成工程量而中途要求退场,作违反合同处理,甲方不予结帐。如乙方人员技术素质差、自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过5天,甲方有权责令乙方退场,乙方同意甲方按所完成工程量的60%结帐。乙方不能拒不退场而无理纠缠,否则甲方将追究乙方法律和经济责任。
3.工程开工前,甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续,其效力等同于本合同。
4.服从大局,无条件参加甲方组织的突击性工程任务,乙方不得讨价还价。
5.工期紧张时,乙方应自觉安排加班。
第六条:质量保修
1.本分包工程质量保修期为 与甲方保修合同同步 。
2.保修金为劳务费总额的 5 %,无质量问题,保修期满后30日内全额返还。
第七条:其它事项
1.乙方签订合同时必须交纳 元信誉保证金,工程竣工验收后全额退还。进场时间由甲方通知,在规定时间未进场合同作废,乙方的信誉保证金不退。
2.本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。
3.甲乙双方发生争议应协商解决,协商不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.此合同一式两份,甲方、乙方各执一份,属自愿签订,签字生效。
5.本合同在武昌区签定。
甲方:(签字盖章)
乙方:(签字盖章)
日期:
木工劳务分包合同书【篇6】
承包人: (简称甲方)
劳务分包人: (简称乙方)
依照(中华人民共和国合同法)(中华人民共和国建筑法)及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库;
二、分包工作期限开始工作日期: 年 月 日结束工作日期: 年 月 日总日历工作天数为: 天三、劳务报酬1、本工程的劳务报酬金额约为 ;2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整;四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的 ;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的(建筑安装工程施工及验收规范)和(建筑安装工程质量评 ,本工程必须达到质量评定 合格 等级;定标准)2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料,杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的 ;
六、施工验收及工程量的确认1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准;2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量;
七、双方责任和义务 、甲方责任和义务(一)1、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作:(1)在 年 月 日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: ;(2)在 年 月 日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置;2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审;4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系; 、乙方责任和义务(二)1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部 门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标 准;3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修 改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量;5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙 方自行负责;6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假;7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责;8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;如发生丢失、损坏, 乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发 生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地;
八、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按 照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结 算资料为依据;2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失, 由乙方承担,延误的工期不予顺延;3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬;
九、违约责任:由过错方承担违约责任。
十、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类 问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。
十一、合同有效期及份数1、 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合 格后,本合同即告终止;2、 合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。
工程承包人:(公章)
劳务分包人:
委托代理人:
合同订立时间: 年 月 日
木工劳务分包合同书【篇7】
承包人:(简称甲方)
劳务分包人:(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包内容
1、工程地点:
2、分包范围:模板制作、安装、及倒运归库。
3、分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。
二、分包工作期限
开始工作日期:_____年____月____日;结束工作日期:____年____月____日;总日历工作天数为______天。
三、劳务报酬
1、本工程的劳务报酬金额约为_________元;
2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。
四、工程结算
工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的______%;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准
1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》,本工程必须达到质量评定合格等级。
2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现。
(2)合理使用周转材料,杜绝浪费。
(3)拆除模板应经施工技术人员同意。
(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒。
(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。
(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失。
(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。
六、施工验收及工程量的确认
1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准。
2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
七、双方责任和义务
甲方责任和义务
1、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作:
(1)在____年___月___日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
(2)在____年___月___日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。
2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审。
4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要。
5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
乙方责任和义务
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准。
3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款。
4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量。
5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责。
6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假。
7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责。
8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施,如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失。
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。
八、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
九、违约责任
由过错方承担违约责任。
十、争议
在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。
十一、合同有效期及份数
1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
2、合同一式_____份,由甲、乙双方各执____份。
承包人:
_____年____月____日
劳务分包人:
_____年____月____日
木工劳务分包合同书【篇8】
模 板 工 程 劳 务 承 包 合 同
前明劳务有限公司
201 年 月
木工班组劳务分包合同
甲方:
乙方: 身份证号: 联系电话:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》等其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则以及甲方的相关管理规定,签订本劳务分包责任合同,为确保工程质量、安全和工期,经双方协商,甲方将 工程的 模板 分项工程劳务作业交由乙方组织劳动力施工,并达成如下协议,共同遵守执行。乙方指定 全权负责现场的生产派工、班组协调、进度、质量、安全文明施工等一切工作。
第一部分 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:
4、质量目标:合格
5、安全文明:达标
第二部分 承包范围及工作内容
一、承包范围:本工程施工图纸内的所有含有木工制作安装分项工程。
二、工作内容:
本工程自基础开始,至主体结构和二次结构验收结束的所有模板工作,具体工作内容主要包括:
1、基础及主体结构以及所有预制构件(零星)的所有模板制作、安装、拆除(胀模的凿除)工作及相关工作;
2、模板工程材料进场后的卸料、堆放;模板工程材料回收、清理、堆放;模板拆除后在指定地点按标化要求堆放工作;
3、模板支撑架材料进场后的卸料、堆放;拆除后的及时清理、转运、归堆码放整齐;
4、二次结构的支模、拆模工作(包括构造柱、脚线、造型线条、门窗洞口过梁、防水翻边、地面局部地沟、开关箱或配电箱过梁等);
5、本工程为零爆模,任何爆模现象项目部都将进行处罚。
6、派专人参加施工员的放样工作及复核工作,完成项目部管理人员交付的质量、安全资料编制。
7、负责场地范围内一切标化清理及日常卫生工作(其他工种责任范围除外);
8、每天作业完毕后的落手清工作、主体验收之前的清理(包括外架上),配合总包单位做好各类迎接检查、验收前的突击清理工作;
9、本工种材料进场负责卸车、堆放,场内进行周转等;
10、现场临时设备基础的支模,现场各工种加工制作棚的安全文明标识挂设配合等工作。
第三部分 工期要求
甲方责任:
1、根据与施工总承包方的合同,制定合理工期,要求乙方 年 月 日进场,按照总进度计划只许提前不许逾期。
2、提供与工程进度相应的提升设备和施工所需的材料;地面电源配电箱接至木工加工房、每栋楼安装一个与工程用电相应的随楼层上升移动的动力配电箱。
3、向乙方提供水电保证。乙方责任:
1、乙方为了保证甲方工期要求,制定月施工计划和周施工计划,以及完成计划相应劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。
2、科学安排作业计划,投入足够人力,物力保证每天计划的实施,要求班组当天工完场清,活不完不下岗,保证其它工序进行。
3、设计变更和工程量增加超过总工程量的5%以上时可相应顺延或重新约定工期。
4、国家规定不可抗力的范围可相应顺延工期。
5、乙方必须按甲方安排的进度计划完成,如无正当理由拖延甲方安排的施工计划(指周计划、月计划)3天,甲方有权给予每天500——1000元的处罚,乙方无条件接受。每次罚款当天兑现,罚款经甲方施工员、项目经理签字即可,无需乙方签字,甲方送达乙方罚款通知书并在劳务费用中直接扣除。
6、甲方认定乙方无能力按工期要求完成任务时(乙方不得分包他人),甲方有权减少乙方承包责任书之工作量或终止协议,由此造成的经济损失从乙方承包结算价款中扣除,剩余的工程量并增加20%的管理费。若中途非甲方要求而擅自停工的,其所完成合格的工程量按承包责任书单价的70%在工程竣工后结算。
7、乙方施工人员用料,按规范和料表合理调配,在使用前5天书面通知甲方,且经甲方施工人员审定,杜绝浪费,若发生浪费现象,每次罚款200元,浪费材料照价赔偿。
8、甲方提供的其它设备、设施(如配电箱等)如有损坏,按实际价格进行赔偿。
9、赔偿方式:以上赔偿金额在乙方工程款中扣除。
10、乙方向甲方领用螺杆、螺母、山形卡等周转材料时,双方应履行签字手续,工程结束乙方应将材料如数归还甲方,其中山形卡、螺杆损耗率不得超过10%,螺母损耗率不得超过20%。如超出时,由乙方负责赔偿,从工程款中扣除。
第四部分 质量标准
1、本工程质量为 合格。乙方必须严格按照设计图和现行国家标准准进行施工,并经施工、监理、建设、质监等共同验收为准。
2、负责按国家规范标准的质量要求,认真组织作业,作好质量自检工作,接受甲方的质量检查评定,对承包工程的质量负全部责任。
3、乙方所施工的分部分项必须一次验收合格,如因此所造成的损失(含验收费用)和工期延长所造成的经济损失均由乙方赔偿。
4、乙方发现设计有误,应立即向甲方提供,取得文字洽商手续后方可继续施工,否则给甲方造成的经济损失将由乙方承担。
5、乙方应按设计图纸和有关设计变更联系单要求精心组织施工,精心组织好班组内作业人员,配合总包单位施工员做好本工种、各工序之间的质量、技术交底工作。不按操作规程、施工规范引起的一切后果由乙方负责。如经检查发现有较严重的质量缺陷(炸模、偏位、扭曲、塌模等),乙方除按有关规定进行无条件返工外、尚应承担由此引起的所有损失,甲方有权视情节轻重对乙方处以100—2000元/处的罚款。
6、工作中,乙方必须服从甲方有关人员的正确领导,要严格把好质量关,乙方配备专职或兼职质量员一名,及时进行自检、互检。
7、乙方应及时通知甲方管理人员验收当天产品,若乙方不能及时通知验收而产生的返工由乙方全数赔偿,若因管理人员不能及时验收,而恰好要返工的,由乙方赔偿50%。
8、内架支模系统搭设≥4米高支模、转换层、大截面梁板,必须严格按照总包或甲方施工人员的要求搭设,若不按规定搭设,甲方有权下令停工,并处以1000-2000元处罚。
9、对质量达不到要求而不整改,甲方有权按以下方法顺序处理: a.拆除返工重做并罚款。
b.组织另外人员整改,按300元/工·人在乙方结算工资扣除。c.终止承包合同,无条件退场,并赔偿有关损失。
d.无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作,建设方、监管方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知,则以200元/次的经济处罚。
第五部分 安全文明
甲方责任:
1、甲方项目部负责编制安全防护方案、安全防护技术措施,组织施工人员进场的安全技术交底和安全防护教育。
2、负责与分包队伍及班组长签订安全生产责任状,使安全生产工作责任到人、落实到人、层层落实。乙方责任:
1、乙方施工人员进场要接受三级安全教育,培训考试合格后上岗,乙方应为所有施工人员办理相关工伤、医疗保险、意外伤害保险,并支付劳动保险费(费用由甲方代交,在乙方工程进度款中扣除相关费用),并在项目部人力资源部门登记,办理出入证后才能进入施工现场作业。
2、乙方负责工人所有安全防护用品,乙方进入现场必须戴好安全帽,乙方要严格执行安全操作规程和有关安全规定。单次工伤事故20000元以内部分由乙方承担,单次工伤事故20000元以上分清主要责任,由甲乙双方协商解决。(若因乙方使用老弱、病、残、工人自身身体条件引起的责任事故由乙方承担全部经济损失)
3、乙方严格按照施工现场安全防护的施工方案和技术措施作业,在执行中发现问题及时向甲方安全员、项目经理汇报,更改方案和措施时,应经甲方原编制人审批后实施,否则任何人不得擅自更改方案和措施。
4、特殊工种无证上岗或“上岗证”不符合要求者,除要求乙方调换人员外,每人次处罚100元。
5、进入施工现场的工作人员,必须严格按施工现场的规定及要求作业施工,不得违章施工作业。违章作业和违规指挥,不听管理人员安排,甲方有权依规定给予乙方罚款。
6、乙方施工人员故意不服从甲方施工管理人员指挥,打骂施工管理人员的,一次罚款5000-10000元,乙方施工人员如发生斗殴事件必将严惩。
7、乙方在施工中违章操作或野蛮施工,造成自身或给第三方造成伤害,一切责任和经济损失及违章罚款均由乙方承担,甲方不承担责任和损失。
8、乙方施工人员不得偷盗施工现场的东西,如发生偷盗,甲方将对乙方处以5000元/次罚款,并照原价赔偿损失,构成犯罪的报公安机关处理。
9、乙方所有施工人员在施工区、生活区、办公区内不得打架、斗殴、赌博、嫖娼,如有发生,甲方有权处罚乙方每次人民币500-2000元,并将当事人逐出施工现场,构成犯罪的报公安机关处理。
10、非机械操作人员动用机械设备的,非电工操作人员私拉乱接电源线的,视情况轻重给予每人次处罚50-5000元。乙方自带机械必须符合有关规定并确保安全,提供的 机械设备 必须有合格证,进场时由项目部验收。
11、在施工过程中,未能做到工完场清的,每人次处罚200元(另派其它班组处理,费用从劳务费中扣除)。
12、破坏、移动各类安全标志、安全防护设备的,每人次处罚100-300元。
13、在施工区乱堆、乱扔、乱放施工材料,每人次处罚100元。
14、损坏成品及半成品的,除照价赔偿外,每人次处罚100元。
15、高处作业不系安全带,每人次罚款1000元,高处作业掉下物件的,如果打伤人的负全部责任。
16、对查出安全隐患和应负责的班组,应指定人员规定时间内完成整改,对拒不整改者,按每人次处罚200元。整改不彻底的,每人次处罚100元。
17、私接乱接灯线,更改电源线路,利用工地建筑材料隔小间的,均给予每处次处罚100元。
18、在工地宿舍内擅自使用煤油、电炉(锅)的责任者,挪用、损坏消防器材、设施、设备的责任者,每人次处罚500元。
19、未经同意擅自拆除洞口、临边防护每人次处罚500元并立即恢复,临边、洞口防护不符合要求责任者每人次罚款100元。
20、机械设备转动部分无防护罩的责任者,每台处罚100元。
21、严格执行安全生产交底制度和安全生产检查制度,由甲方安全员进行巡回检查,对检查站中所发现的事故隐患和违章现象,向乙方开出“整改问题通知单”,乙方收到“整改问题通知单”应在上面签字,并定人定措施在规定时间内解决,经检查验收后方可施工。
22、对使用中甲方机械和器具设备的小型维修和保管、保养,乙方及时在雨中盖好所使用的机械,如发现机械雨淋现象,甲方向乙方罚200-2000元,造成更大损失的按价赔偿。
23、自觉接受有关部门的监督检查,及时提供操作人员的有关证件,持证上岗情况,自觉与现场其他单位配合,顾全大局。
24、强化安全管理,责任到人,及时作业检查,对出现的安全隐患认真整改,杜绝死亡事故和重大伤亡事故发生,轻伤控制在2%以下。
25、贯彻执行临时用电管理制度,发现问题及时向甲方专业人员解决,严禁擅自接电。
26、为保持现场文明,保持工作区域干净、整洁、道路畅通,如发现材料、成品堆放,道路不畅通,影响车辆通行时,甲方对乙方处200-2000元的处罚。
27、严重违反现场劳动纪律,打架、斗殴、不听从甲方管理人员劝阻的,对当事人罚款5000元,严重者甲方有权终止合同。
28、乙方所有施工人员不得在楼层内大小便,如经发现对当事人罚款500元,并负责清理。
29、严禁携带小孩进入施工现场玩耍和打闹。
第六部分 环境卫生
甲方责任:
1、甲方负责向乙方提供食堂、住宅等设施。
2、甲方向乙方提供生活用电和动力机械用电,保证乙方工人的正常生活。乙方责任:
1、乙方应遵守甲方指定的后勤管理规章制度,并接受后前管理员的监督检查。
2、现场工人不得私自用电、煤气等做饭,乙方应统一安排食堂,并保证食品的卫生安全。生活区内工人宿舍非取暖期每月用电量在人均5千瓦时以内,由甲方承担,超出部分,由乙方自行承担;取暖期每月用电在人均50千瓦时以内,由甲方承担,超出部分,由乙方自行承担(若甲方提供非用电取暖设施,则每月人均用电量在10千瓦时以内由甲方承担,超出部分,由乙方自行承担)。甲方给生活区宿舍统一安装电表,每月定时抄表,如发现乙方偷电现象每次每表罚款1000元。
3、宿舍内不得私自留宿外人,否则每人次罚款100元。
4、生活区卫生由甲方专门派人清扫,工资4000元/月。年底按各个班组人员数量分摊,费用由甲方从工程款中扣除。
5、统一食堂、宿舍卫生管理,办理卫生许可证及餐饮人员健康证,食堂操作间设消毒池,清洗池和封闭式消毒柜橱,做到生熟分开、冷热分开、肉素分开。
6、使用的场地要及时清理,干净整洁,否则甲方有权处罚。
7、工人宿舍由项目部统一安排,每个房间必须住满8人,如乙方未按照项目部要求住满8人,则按每间500元/月收取费用。
第七部分 双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、负责起草与签订本工程《劳务分包责任合同》,处理施工过程中甲乙双方的配合事宜。
2、协助办理乙方所在项目部的劳务操作人员的有关证件及持证上岗工作(费用由作业人员自理),组织工人上岗学习培训。
3、负责监督和指导乙方履行甲方签订的劳务分包责任合同、建筑安装安全承包合同、治安承包合同条款的执行。
4负责与乙方结算劳务作业费用,并督促劳务责任承包人及时发放操作工人工资。
5、对乙方进行质量、安全、文明施工、消防、治安等专项检查和协调管理,对捡查中发现的问题,应立即向乙方提出并督促整改。
6、甲方发现乙方有不适应高处作业或繁重体力劳动者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病)和49周岁以上的女工以及18周岁以下未成年及59周岁以上男工,有权遣返。
7、负责签订乙方作业人员(指具备用工手续人员)的劳动合同和负责协调乙方作业人员发生的工伤事故、劳资纠纷、治安事件。如用工手续不全,则不予认可。
8、提供为施工所用图纸、场地、用水用电、住宿(现场外的自费)、食堂(自费)。
9、提供为安全生产、文明施工需用的设施和材料,并由甲方统一安排和发放。
10、在施工过程中,乙方违反有关规定,未按进度计划及安全质量文明施工等要求施工,造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的甲方给予乙方每次50-500的罚款,甲方不承担乙方其他任何费用。
11、在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而为达到承包指标或造成不良影响的甲方给予乙方每次500-3000元的罚款,造成严重后果的甲方有权单方面终止合同。
12、进行技术交底、安全交底。
二、乙方的权利和义务
1、自觉维护树立甲方形象,承认并履行与甲方签订的劳务分包责任合同、建筑安装安全承包合同、治安承包合同等,严禁将劳务作业转包或分包他人。
2、乙方工作内容的特种作业和技术工种必须严格执行国家和地方有关规定,经上级主管部门的技术培训,考核合格后持证上岗,并按规定定期审证。如乙方无证操作所造成的事故后果,均由乙方及该人员承担。乙方必须督促其劳务工人按有关规定办理相关证件,工人进场前应将身份证等证件上班前上交给甲方登记,若因此原因影响保险未能及时办理带来伤害损失,其损失由乙方承担70%责任。
3、乙方必须及时地支付劳务工资,(乙方造工资表)杜绝劳资纠纷。如甲方确实有实际困难不能正常支付工资的情况下,应尽量保证正常生产并负责作好劳务工人的思想工作。
4、负责配备劳务人员的个人劳保用品并督促其正确使用。
5、乙方如不服从甲方的管理,不遵守甲方的规章制度和不能履行应尽义务,甲方有权随时终止该合同。
6、在施工过程中,乙方负责人必须亲临现场协调、指挥工作。
7、协助本工程的抄平放线,对现场的桩点、轴线、标高等标记进行保护。
8、配合甲方设置好安全防护设施,并不得随意拆除(含脚手架杆件)。合理使用个人安全防护用品,并持之以恒。对本班组的安全负责,坚持班前安全学习(班前会)。
9、无论何种原因,乙方都不得停工,并按甲方的施工进度要求,努力完成施工任务。若因乙方停工造成的损失由乙方自行负责。
10、乙方各工作人员必须节约现场的材料和水电,如发现有浪费现象,进行处罚;乙方人员如有偷盗行为,对偷盗者处以实物价格的10倍金额处罚,班组连带责任罚以500-1000元。情节恶劣的,移交公安机关处理。
11、乙方各工作人员必须对现场的成品进行保护,如有人故意损坏现场成品,由乙方按成品价格双倍赔偿加处罚。
12、若甲方急需人员调配,乙方必须无条件服从,人工费由甲方按计时工价结算。
13、乙方所有人员必须持身份证原件并将人员名单报项目部存档。进出施工现场和宿舍须凭出入证,并接受保卫人员的检查,否则,不得进入施工现场和宿舍。
14、不管乙方以何种原因增加或减少务工人员,必须到项目部登记并签字。
15、工地严禁打架斗殴,拉闸关电等违法行为,否则给予2000—5000元/次的罚款处罚,情节严重的移送公安机关。
16、乙方进场后按国家用工规定,及时上报职工花名册、身份证复印、上岗证给甲方并完善用工手续,如果无身份证、上岗证人员在现场施工,出现任何安全事故和其他事情均与甲方无关,乙方承担其所造成的一切解决损失和责任。因乙方管理力度不够、工人违章操作、麻痹大意、忽视安全作业出现一切工伤事故的,由乙方承担一切经济损失与责任。
第八部分 结算单价、计量方式、付款办法
1、乙方承包价格按现场实际建筑面积计算: 元每平方米(大写:)。此单价包括员工工资;劳保福利;手工工具(如电钻、扳手、劳保用品等)、劳动车、铁丝、铁钉、电焊条、胶条、移动配电箱、移动配电箱电缆线、木工机械、扫帚、撬棍、内架支模系统搭拆工具等辅材。
2、现场必须发生的零星计时工(零星用工必须于当日经施工员签证、项目技术负责人审核、项目经理批准)
甲方使用乙方劳动力价格:技术工 元/日、普工 元/日,时间随作业班组时间。乙方使用甲方劳动力价格: 元/日,时间随作业班组时间。
3、凡不按施工图、设计更改、技术变更及图纸会审纪要、建施与结施相结合、盲目施工造成返工的经济损失,由乙方承担。
4、施工总承包方向甲方支付工程进度款后7个工作日内支付一次工程进度款给乙方,主体封顶后支付至合同总价的 %,砌体完成后支付至合同总价的 %,抹灰完成后付清余款,本合同终止。
5、每次付款支付给乙方,乙方必须保证每个作业人员的工资,乙方收款按甲方财务要求出具暂借工资款手续和其它相关手续。
6、承诺:乙方负责人现承诺,该工程所得的任何一次工程款都会按时并优先发放到该项目现场每个务工人员手中,如发生有工人因没领工资等事项,均由乙方负责人负责,与甲方无任何关系。必须做好工资实名制发放工作,并将工资表如实上报甲方。
7、劳务队一经签订合同进场施工后,合同范围内工作应全部完工,如不能完成所有工作,可按各节点完成的合格工程量的70%进行总结算,其余30%不再结算。
第九部分 违约责任及其它
一、因乙方的原因造成工程质量、工期延误等违约行为,乙方应承担与甲方签订的劳务分包合同违约责任。
二、乙方必须按时支付班组人员的工资,如不按时支付,由此造成工人上访、闹事等行为,严重影响甲方正常生产和形象、声誉等,甲方有权解除合同,该班组必须马上出场,剩余的劳务款按合格完成量的70%进行支付,合同也同时终止。
第十部分 本合同的中止或变更
一、若乙方明显不能履行应承担的责任,对本工程工期、质量、安全等各项指标无法达到预期目标,本着为工程负责的原则,甲方有权中止本合同并另选劳务分包人或劳务班组,由此造成的经济损失由乙方承担。
二、乙方中途退场,甲方按乙方完成的合格工程量价款的70%予以结算,余款作为造成甲方损失的赔偿金补偿给甲方。
三、本合同未尽事宜,双方可订补充协议,补充协议和本协议未尽的事宜参照甲方与乙方签定的劳务分包合同执行。
第十一部分 合同生效及法律效力
一、本合同经双方签字盖章后生效。
二、本合同一式贰份,甲方乙方各一份,每份具有同等法律效力。
三、本合同在工程竣工全部验收合格结清尾款后自行失效。
第十二部分 合同附件(与本合同同时生效)
一、乙方身份证或户口簿复印件(验证原件)。
二、劳务作业人员登记表(乙方提供人员名单及身份证复印件,甲方登记)。
三、甲方的企业规章制度、项目管理条例、技术交底、安全协议、工作联系通知、质量整改通知单作为本协议的附件。
四、木工分项工程奖罚制度。
甲方:西宁前明劳务有限公司 乙方:(签章)
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
附乙方身份证复印件
木工分项工程奖罚制度
为了确保实现两目标,提高我们项目部的形象,特针对本工程有关木工班组施工验收方面制定相关质量、安全文明奖罚措施,希望劳务队积极配合,遵照执行。
一、质量处罚措施:
1、模板应合理使用,严惩浪费的,给予罚款200元/次。
2、满堂脚手架应按规定搭设牢固,否则罚款200元/次。
3、支撑架禁止与防护外架连接,梁、板、柱底模、侧模支撑时应牢固,否则罚款200元/次。
4、模板铺设时严格按图纸组织施工,控制好垂直度,水平度及接头缝隙,否则罚款200元/次。
5、模板支好后,应将作业面剩余模板和木方清理干净,否则影响其它工种施工罚款100元/次;未用完的铁丝、铁钉、三形扣等收拾干净,归类存放,发现乱掷乱放,一处罚款100元。
6、门窗洞口内框固定不严、支撑不牢造成门窗洞口倾斜、位移每外每人罚款300元。
7、砼面垂直度、平整度偏差过大超过规范验收要求每处罚款100元。
8、模板缝隙过大、堵缝不严、漏浆造成砼烂根、蜂窝、麻面,视情节每处罚款20-100元。
9、浇筑砼时发现胀模等情况,应及时处理,否则罚款200元/次。
10、模板拆除时应待砼达到设计强度时进行,严格遵守先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重、后拆承重结构。因拆除模板造成的成品破坏或安全事故,每次罚款500元。
11、模板拆除后应做好清理工作,模壳刷好脱模剂,材料归类堆放整齐,发现乱堆乱放每处罚款200元。
12、装模时,严格按施工规范规定要求操作,要绝对保证模板的强度、刚度和稳定性,不得跑模,如有跑模现象发生,项目部责令返工外,并每处处罚50元。
13、班组长必须配合施工员分中、放线、测平水,如没有人配合,项目部按每人/天扣100计算。
14、浇筑混凝土时,木工必须派人跟班守模,如没有派人值班,每次罚款100元。
15、阳台、卫生间沉箱、地下室反边、屋面反边禁止使用铁丝加固,否则每处100/元。
16、卫生间沉箱、地下室剪力墙必须使用止水螺杆,否则罚款500元,并停工整改。
17、拆模后铁丝、螺杆必须派专人检查、剪切,否则每处50/元。
二、质量奖励措施
1、验收时,连续出现5次一次性验收合格并且没有任何需要修正的情况时,奖励500元;而且连续奖励。
2、在施工难度较大、钢筋复杂的部位(经总包确认),在规定的时间内完成,并一次验收合格的,奖励500元
3、在监理召开的监理例会中对质量方面点名提出表扬,每次奖励200元。
三、安全文明处罚制度
(1)安全文明处罚措施
1、进入施工现场必须佩戴安全帽,发现未戴者,每人次50元。
2、高处施工工作人员必须佩戴安全带,发现未戴者,每人次50元。
3、酒后严禁上班,否则每人次罚款50元。
4、严禁从高处向下抛掷物料、工具及周转材料等物,暂时不用的工具不准留 置在外脚手架上,否则发现一次,罚款50元。
5、木工使用机械必须严格按照机械使用说明进行操作,不按使用说明操作者 每人每次罚款50元。
6、塔吊吊装物品时要做到:吊装前对索具进行检查;散料装箱或装笼;长料 要捆绑先试吊,调整重心然后吊装。不安要求者发现一次,罚款50元。
7、施工电梯、塔吊塔身及外架严禁攀爬,防止发生高处坠落,否则发现一人 次罚款100元。
8、砼浇筑前模板余料、木灰、木渣要清理干净,否则每次处以100元罚款。
9、施工现场严禁赤脚、赤身、穿高跟鞋,否则每人次罚款50元。
10、严禁随地大小便,发现一次,大便罚款100元,小便罚款50元。
11、严禁劳务队之间打架、斗殴发生,如有发现,每次罚款2000元,严重者送 公安机关、当事人清出现场。
12、严禁无理顶撞现场管理人员,否则每次罚款500元,当事人清出现场。
13、严禁在施工现场玩火,否则每次罚款100元。
14、项目部下发模板工程安全文明整改单后,在规定时间内没有完成整改任务 的,每出现一次,罚款100元。
15、对于监理人员下发的安全文明方面的监理通知,如果因劳务队施工人员因 素造成,对劳务队处以50-200元罚款。
(2)安全文明奖励措施
1、安全文明检查结果,本项目部评定第一名者,对第一名的劳务队奖励200元。
2、安全文明检查结果,由甲方监理评定得第一名者,对务劳务队各奖励500元。
罚款不是目的,为了保证工程质量、安全和进度。以上处罚均当月进度工资中扣除。
以上各项奖罚措施是以项目管理人员复检结果记录为依据。在施工过程中,劳务队应积极配合现场安全员及工长的工作,对质量、安全文明方面存在的问题,提出的建议、意见、及要求,劳务队应在要求的时间内实施、落实,并交予现场安全员及工长进行复检验收。如拒不整改或整改不合格者将加倍处罚,情节严重者停工整改,直到合格为止。
对于项目部的罚款,将在对劳务队工程款中扣除,对项目对劳务队的奖金,项目部将以现金形式发给各劳务队。
木工劳务分包合同书【篇9】
XXXX建设有限公司
建设工程施工劳务分包合同(木工)
合同编号:
工程承包人: XXXXX建设有限公司(以下简称甲方)劳务分包人:XXXX 劳务公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(建设单位)与甲方已经签订施工总承包合同(以下简称“总施工合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况:
资质证书号码: C1024043020402 发证机关:xxxx省建设厅 资质专业及等级:壹级
复审时间及有效期: 2012已审核合格
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容:
工程名称: 工程地点:
劳务分包内容:2.1、项目施工所有模板工程(含设计图纸范围内、图纸会审、设计变更、技术交底、施工技术核定单)的全部木模板制作安装,支模架的搭拆(支模架必需由专业架子工完成,如果发现搭设的支模架不能满足施工操作,可由甲方直接按总包价划分出来),配合分中放线测平水,刷脱模剂,清理和重新改制模板,锯支模所用的垫板,制作机械设备安装,预埋件的安装,柱模根部封口,项目临时设施支拆模、房屋的主体结构例如构造柱、线条等装拆模、楼板预留的后浇带的模板、底板预留的后浇带的模板、剪力墙预留的后浇带的模板、预留的洞口的模板,小型砼构件制模装模(含场内搬运、成品分类堆码)及本工种所需的周转材完工后模板、木方的清理并按甲方指定地点堆码整齐等木工劳务全部工作内容。
2.2、住宿自理。
2.3、单价含支模架搭设、拆除。
2.4、班组自备螺杆、螺帽、蝴蝶扣、步步紧、钉子、铁丝、等所有小型摊销材料及零
星材料(止水螺杆、穿墙管由项目提供)。
2.5、所有小型机具(模板切割机、电锤等)班组自备。
2.6、项目提供楼层集中固定三级配电箱电源,三级电源之后的所有活动配电箱及线缆(必须符合规范要求)均由班组自备。
3、分包工作期限:
3.1、开始工作日期: 年 月 日 3.2、结束工作日期: 年 月 日
3.3、总日历工作天数为: 天(以甲方施工进度计划为准。)
3.4、乙方的施工进度必须严格按照甲方编制的进度计划实施,乙方每推迟一天给予500元/天的罚款不封顶(分阶段考核),多次影响进度且无法按照计划完成的,甲方有权要求乙方无条件退场。
3.5、施工期间的春种、双抢等节气和节假日等必须服从甲方统一安排(上述节气和节假日没有任何补贴),确保施工正常进行。
3.6、施工期间的春节必须服从甲方进度安排在正月初10前进行作业,以确保施工正常进行,否则每耽误一天罚乙方2000元/天不封顶。
4、质量标准:
4.1、工程质量:本工程必须达到国家施工规范要求的 优良 标准。乙方必须按照施工图纸、设计变更、操作规程及现场施工员的指导精心施工,严格按施工验收规范和质量检验评定标准进行过程控制,杜绝返工现象的发生。允许偏差项目检查合格率必须达到95%以上,每次结算要求附验收表,质检员、施工员、安全员签字。
4.2、甲方按第八条“工资结算及支付方式”的条款,年前暂扣总价30%作为质量保证金,施工完毕经业主、监理工程师、质监站验收质量达到合同要求的,质保金无息按合同返还给乙方,反之,除扣罚质保金外,乙方必须承担返工所发生的所有费用并承担由此延误工期的损失,经整改仍达不到质量要求的,乙方必须无条件退场。
4.3、工程质量严格按照项目部制定的《工程质量奖罚制度》执行,处罚费用直接从乙方结算中扣除。质量处罚特别强调以下几点:⑴所有砼构件为清水模,如发生鼓模则按200-500元/次罚款,凿除且粉刷费用由乙方承担;⑵发生模板坍塌则罚款1000元/次,并负责重新安装且赔偿其他损失;⑶今后装饰时如发生需修补粉刷全部费用由乙方承担。
4.4、标准规范:除本工程总施工合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)模板验收符合工程质量验收依据GB50204-2002(2011版)。
(2)模板拆除后,梁板底标高误差超过1.5cm,每处罚款500元。
5、图纸:
5.1、甲方应在劳务分包工作开工 7 天前,向乙方提供图纸 1 套。5.2、在甲方提供的图纸套数以外,乙方再要求提供图纸,复印图纸所需费用由乙方承担。
6、项目经理:
6.1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。
6.2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人(班组长)为。
7、劳务报酬:
7.1、本工程的劳务报酬采用固定综合单价方式,一次性包干,不再调增。7.2、± 0.00以下部分(含± 0.00)按模板接触面积: 元/m2.(其中制、装模 元/平方,拆模 元/平方,搭拆内支模架 元/平方,现场清理 元/平方)
7.3、无梁楼盖按模板接触面积: 元/m2.(其中制、装模 元/平方,拆模 元/平方,搭拆内支模架 元/平方,现场清理 元/平方)
7.4、± 0.00 以上部分(含裙楼)按模板接触面积: 元/m2.(其中制、装模 元/平方,拆模 元/平方,搭拆内支模架 元/平方,现场清理 元/平方)
7.5、支模架上铺设架板由架子班组搭拆,木工班组自己每层出 元给架子班。7.6、以上单价为税 前 价。
7.7、上述单价包括:人工工资、晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险等。若单价为税前价,税费由甲方按国家规定的税费给予乙方,税费进项目部成本,乙方开具劳务发票给甲方;若为税后价,则由乙方财务部门按结算后金额开具劳务发票给甲方。
7.8、本工程原则上不签其它计时工或其它费用,如确属特殊情况,计时工统一按150元/工日结算。计时工签证必须7天内完成,逾期不予认可。
7.9、乙方接受甲方的价格限定及各项管理奖罚规定。
7.10、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包固定综合单价等。
8、结算及支付方式:
8.1、结算程序:质量验收合格后,由项目部施工员进行工程量签证单结算,项目部核算员审核工程量后进行结算,结算单经项目经理、公司主管领导审定后生效。
8.2、工资支付节点分别为: 2016年春节前支付结算工资的70%。节后每月支付当月审核后结算总价的80%,余款作为质量保证金由甲方暂扣,待施工完毕,经建设方、监理单位、质监站验收合格后,质保金无息返还乙方(若乙方中途无故退出,则20%作为违约金扣除)。
8.3、质保金退还方法:(1)主体通过相关部门验收,退2016春节前结算工资的30%。(2)垮完外架50%和内粉刷完成50%,退往月结算工资的10%。(3)竣工验收合格后,三个月内逐步付清余款。
8.4、所有签证、结算须经项目负责人签字认可后方能生效。8.5、模板接触面积按设计图纸及现行预算定额的规则计算。8.6、财务凭审核后的结算单及发票办理付款手续。
9、双方职责: 9.1、甲方
(1)完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通。
(2)开工前应对乙方人员进行安全、技术、质量、工期、文明施工等的上岗前教育和安全技术、质量标准交底,并保留与会人员的书面签名记录。
(3)验明乙方人员的身份证、计生证及和作业人员的执业资格证,必须做到持证上岗。(4)按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
(5)下达生产周进度计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
(6)负责工程测量定位、沉降观测。
(7)协调解决乙方的食宿等生产生活的安排、工作用水、用电及施工场地。(8)按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
(9)负责与建设单位、设计单位、监理单位及质安处等有关部门联系,协调现场工作关系。
(10)有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员。
(11)如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全文明施工的要求,甲方有权责令乙
方停工整顿直至解除合同,由此造成的一切损失概由乙方承担。解除合同后,乙方必须在指定期限内退场。
(12)如乙方发生损害甲方企业形象或出现重大问题时,甲方有权单方面解除本合同,由此产生的后果和经济损失概归乙方承担。
9.2、乙方
(1)乙方人员必须是身体健康、年龄在18至55周岁内的男性公民,乙方必须向甲方提供劳务人员花名册一式两份,内容包括:姓名、出生年月、工种、从事本工种年限、身份证、计生证号码、家庭住址相关证件的复印件,并按规定交纳办理求职证、暂住证、劳动用工手续、劳动合同监证费用。如属未办劳动用工手续,未签劳动合同的人员发生的任何事故,概由乙方负责。
(2)对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
(3)乙方根据甲方下达的进度计划,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,并严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量、工期达到合同要求。
(4)自备施工所需的一切小型机具。
(5)按时提交甲方要求完成的各类资料(例如“班前安全活动记录表”等),配合甲方办理交工验收。
(6)做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品、半成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
(7)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他工种作业班组协调配合,照顾全局。
(8)在施工过程中必须厉行节约材料,所有材料和周转材料的损耗必须控制在甲方的施工成本预算范围内:按甲方要求合理有序堆放,对违反甲方管理规定、造成材料浪费或损坏等,甲方开具罚款单,直接从乙方结算中扣除。
(9)乙方应妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
(10)乙方作业人员中如有内外勾结盗窃工地财产者,除追究经济损失外,并交有关部门依法依规处理。
(11)乙方必须配备施工负责人、质安负责人等管理人员,配合甲方专业对口管理,并报甲方备案。
(12)乙方承包人不得拖欠劳务作业人员的工资(开工前提交正式承诺书给甲方)。(13)合同签订前,乙方除应按劳动局和行业规定提供合法有效的相关证照外,合同签约人还必须提供该劳务作业班组每个成员签名的委托签约人的授权委托书原件。乙方必须严格按照《劳动法》和建设部关于《建设领域农民民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定和劳动合同约定的时间按月支付民工工资,不得拖欠或克扣工资;工资发放应编制工资表,并将签字发放后的工资表复印件交甲方财会部备案。甲方发现乙方拖欠民工工资的,甲方有权用乙方的承包费代付民工工资,该费用在结算时冲销,乙方不得提出任何异议。
(14)服从甲方的各项指令。
10、安全及文明施工:
10.1、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育和安全技术交底。甲方不得要求乙方作业人员违反《建筑工程安全生产管理条例》的规定进行施工。
10.2、施工操作前乙方所有人员必须接受甲方提供的安全技术交底和安全生产教育,并与甲方签订安全生产合同,凡未接受安全教育和不签订安全生产合同者不准上岗,每发现一次处罚100元/人,万一发生安全事故概由乙方承担全部责任。
10.3、乙方作业人员必须严格遵守安全操作规程,严禁违章作业,否则因违章作业造成的安全事故,所有责任和经济损失由违章者自负,该班组的负责人必须承担监管不力的连带责任,乙方承诺为作业人员购买意外伤害保险。
10.4、乙方应遵守《建筑工程安全生产管理条例》规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
10.5、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带),由乙方提出使用计划,报甲方批准后,由甲方负责供应,乙方办理领用手续后使用。在使用过程中,应正确使用、妥善保管,施工完毕后乙方退场时需如数退还,如有遗失或损坏,乙方应承担赔偿责任。
10.6、乙方应搞好文明施工,随时注意清理场地,做到工完料清、层完层清。
10.7、各项设施严禁违章拆除,各项材料按甲方要求合理有序堆放,对违反甲方管理规定、造成材料浪费或损坏等,甲方开具罚款单,直接从结算中扣除。对合理利用节约材料有明显效果的,甲方给予适当奖励。
10.8、讲究职业道德,文明礼貌施工,爱护花草树木,搞好施工区周边的老百姓关系,做到不扰民。
10.9、安全及文明施工如达不到甲方的目标要求,扣乙方结算金额的5%作罚金。
11、事故处理:
11.1、事故责任分析、处理等均按甲方的规章制度和国家法律法规的规定。11.2、2000元以内的安全事故费用均由违章班组负责。
11.3、超出2000元以外部分的安全事故费用,保险公司赔款以外根据责任分析由违章班组承担超出费用的10%~20%(全部从乙方劳务费用中扣除,具体情况如下:○15万元以内由班组承担20%,25万~10万元以内由班组承担15%,310万元以上由班组承担12%)○○
12、设计变更:
12.1、施工中如发生设计变更,甲方应以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行后续施工,单项设计变更所产生劳务费用累计在2000元以内的不予调整。
12.2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
13、施工验收:
13.1、乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应通知甲方验收。甲方与建设方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,除扣罚质保金外,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。验收合格的,则视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。
13.2、乙方应配合甲方对其工作进行初步的验收,以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。
13.3、乙方在按约定完成劳务作业时,需要由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。
14、一般处罚规定:
14.1、进入施工现场不戴安全帽每发现一次除及时纠正外,罚款50元/次。14.2、非专职人员如随意乱**开机械设备,罚款200元/次,如有损坏由责任人赔偿。
14.3、赤脚或赤膊或穿拖鞋入施工现场,每发现一次除及时纠正外,罚款50元/次。14.4、严禁高空作业坠物,每发现一次罚乙方1000元,如引发事故,由乙方承担工伤事故费用。
14.5、工地每发现一次长明灯、长流水现象,罚责任人50元/次。
14.6、在建工程内擅自住人,罚200~1000元。施工现场严禁随地大小便,每发现一次罚款100元/次。
14.7、爱护每一道工序的劳动成果,如发现破坏他人的劳动成果,修复返工损失费用均由当事人承担。
14.8、如发生打架斗殴不管对错罚款500~1000元,情节严重的送公安机关处理。14.9、严禁违反消防及计划生育有关规定,违者依法依规处理。14.10、施工现场及宿舍不准生火做饭,违者罚款200元/次。14.11、每月的罚款金额在当月的工程结算款中扣除。14.12、高处作业未按规定要求系安全带的每人次罚款100元。
14.13、施工现场不按规定堆放材料的,罚500~1000元。材料堆放不整齐或堵塞交通的,每次罚款50~200元。
14.14、各班组必须对作业面及时进行清扫,施工现场未做到工完场清和垃圾及时清理的,每次罚款50~300元。
14.15、外来施工人员应办理暂住证或流动人口计划生育证明,任何单位不得使用童工,如检查出现问题的,每人每例罚款100~500元。
14.16、特种作业人员无证上岗的每人罚50~100元。
15、违约责任
15.1、当发生下列情况之一时,甲方应按实顺延工期:(1)甲方违反本合同约定,不按时向乙方支付工程款。(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。15.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付 500 元/天的违约金,上不封顶。
(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,乙方应向甲方支付1-5万元的违约金;
(3)如乙方中途自愿退场,按完成工程量的60%结算。
(4)乙方施工人员不听从甲方管理人员的安排,浪费甲方材料或乙方技术素质和职业道德较差者,甲方有权辞退,由此产生的责任由乙方自负。
(5)乙方必须遵守甲方项目部一切规章制度,施工班组长是乙方施工现场责任人,如果乙方有聚众闹事或阻工者,造成的损失一切由乙方负责。
(6)未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或再分包给他人。否则,由此造成的一切损失及责任概由乙方承担。
15.3甲乙双方必须严格执行劳动和社会保障部、建设部颁布的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》,将乙方作业人员的工资直接发放到作业人员本人。
16、合同解除
16.1如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全文明施工的要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由此造成的一切损失概由乙方承担。终止合同后,乙方必须在指定期限内退场。
16.2如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约、因建设单位原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
16.3合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,按合同约定支付工程款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
17、合同终止
双方履行完合同全部义务,乙方向甲方交付作业成果,并经甲方验收合格,工程款支付完毕后,本合同即告终止。
18、争议
本合同如发生纠纷,由甲方所在地的人民法院管辖。
19、合同份数
本合同一式肆份,甲乙双方各持壹份,由甲方报送上级主管部门贰份。双方签字盖章生效(同时须盖骑缝章),合同终止后失效。(无公章即盖私章或按手印)
20、补充条款
1、劳务作业人员必须满足工地进度要求,如完不成任务必须限期加人,原则按每缺一人处罚乙方50元/天。
2、乙方在外租房如发生纠纷,甲方概不负责,纠纷如影响到项目部,甲方有权处理,费用由乙方承担。
21、合同生效
合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:____________
本合同双方约定______后生效。
20、附件
作业人员花名册(姓名、性别、年龄、身份证复印件)
工程承包人:(公章)
劳务分包人:住
所:
住
所: 法定代表人:
法定代表人:委托代理人:
委托代理人:开户银行:
开户银行: 帐
号:
帐
号: 邮政编码:
邮政编码:
公章)(